Gebruiksvoorwaarden

1. Acceptatie van de Voorwaarden

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Open Dreams-website, gaat u akkoord met het naleven van en gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van deze voorwaarden, gebruik dan onze diensten niet.

2. Aangeboden Diensten

Open Dreams biedt website-ontwikkeling, mobiele applicaties en op maat gemaakte digitale oplossingen. Specifieke details van elke dienst worden gedefinieerd in individuele contracten.

3. Contractvoorwaarden

Diensten worden verleend bij:

• Door de klant goedgekeurde offerte
• Ondertekend servicecontract
• Betaling zoals overeengekomen
• Verstrekking van noodzakelijke informatie en materialen door de klant

4. Verantwoordelijkheden van de Klant

De klant is verantwoordelijk voor:

• Nauwkeurige en volledige informatie verstrekken
• Beschikbaar stellen van inhoud, afbeeldingen en noodzakelijke materialen
• Feedback geven binnen vastgestelde termijnen
• Betalingen doen zoals overeengekomen
• Licenties en rechten behouden op verstrekte inhoud

5. Intellectueel Eigendom

Na volledige betaling van het project wordt het eigendom van de ontwikkelde code en het ontwerp overgedragen aan de klant, behalve:

• Open-source componenten gebruikt in het project
• Frameworks en bibliotheken van derden
• Eigendomsrechten tools en methodologieën van Open Dreams

6. Termijnen en Leveringen

Termijnen zijn schattingen gebaseerd op projectcomplexiteit en beschikbaarheid van klantinformatie. Vertragingen veroorzaakt door gebrek aan feedback of klantmaterialen kunnen resulteren in termijnverlengingen.

7. Garanties en Ondersteuning

We bieden garantie tegen bugs en technische problemen zoals gespecificeerd in elk contract. Ondersteuning na levering is onderworpen aan project-specifieke voorwaarden.

8. Beperking van Aansprakelijkheid

Open Dreams is niet verantwoordelijk voor:

• Indirecte verliezen of gemiste winsten
• Problemen veroorzaakt door derden of externe diensten
• Inhoud verstrekt door de klant
• Onjuist gebruik van de ontwikkelde oplossing

9. Beëindiging

Elke partij kan het contract beëindigen met voorafgaande kennisgeving. Reeds betaalde bedragen voor uitgevoerd werk worden niet terugbetaald.

10. Wijzigingen in de Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen treden onmiddellijk in werking na publicatie op de site.

11. Toepasselijk Recht

Deze voorwaarden worden beheerst door de Braziliaanse wetten. Geschillen worden opgelost bij de bevoegde rechtbanken van Brazilië.

12. Contact

Voor vragen over deze voorwaarden:

• E-mail: dev@opendreams.com.br
• WhatsApp: +55 14 9 8213-5008